Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Elektro-činnosti s.r.o.
1. Úvodné ustanovenia
- Definície
Cena – Cena za dielo dohodnutá medzi stranami v Zmluve. Dohodnutú cenu nie je možné jednostranne meniť. Cenu je možné dohodnúť pre konkrétne dielo alebo pre určité časové obdobie.
Dane znamenajú DPH a akékoľvek iné príslušné dane, clá, tarify alebo iné platby do verejných rozpočtov.
Dôverné informácie – (i) Obsah Zmluvy a jej predmet, obsah Objednávok, Faktúr, Technické podklady, Nástroje a práva duševného a priemyselného vlastníctva, (ii) technické know-how Strán a ich obchodné tajomstvá, (iii) akékoľvek skutočnosti, o ktorých sa Strany priamo alebo nepriamo dozvedeli pri plnení povinností a výkone práv zo Zmluvy, (iv) akékoľvek rokovania, rozhovory, korešpondencia a/alebo iné písomnosti priamo alebo nepriamo súvisiace so Zmluvou a/alebo ostatnými skutočnosťami uvedenými v bode (i), (v), a akékoľvek iné skutočnosti, dokumenty a informácie, ktoré Strany označia ako dôverné, alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy.
Faktúra – Faktúra vystavená Zhotoviteľom Objednávateľovi za zhotovené Dielo, ktorou Zhotoviteľ vyfakturoval Objednávateľovi Cenu za zhotovené dielo. Faktúra je daňovým dokladom a musí obsahovať všetky údaje a informácie podľa VOP a príslušných právnych predpisov.
Nástroje – Technické prostriedky používané na zhotovenie Diela, ktoré Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi, alebo ktoré Zhotoviteľ zhotovil na základe Technických podkladov poskytnutých Objednávateľom na svoje náklady alebo na náklady Objednávateľa.
OBZ – Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov platný a účinný na území Slovenskej republiky.
Ponuka – Ponuka na zhotovenie Diela zo strany Zhotoviteľa adresovaná Objednávateľovi, ktorá obsahuje nezáväzný odhad Ceny Diela s odkazom na dopyt Objednávateľa.
Objednávka – Objednávka Diela zo strany Objednávateľa adresovaná Zhotoviteľovi, ktorá obsahuje špecifikáciu objednaného Diela, Ceny, dodacie termíny, termíny splatnosti a iné podmienky určené Objednávateľom.
Potvrdenie objednávky – Potvrdenie objednávky Diela zo strany Zhotoviteľa adresované Objednávateľovi, ktoré obsahuje špecifikáciu objednaného Diela, Ceny, dodacie termíny, termíny splatnosti a iné podmienky realizácie Diela.
OZ – Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov platný a účinný na území Slovenskej republiky.
Strana, Strany – Zmluvné strany (Objednávateľ, Zhotoviteľ) zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.
Technické podklady – Akékoľvek technické podklady, údaje, výkresy, šablóny, modely, matrice, vzory, dizajny alebo akékoľvek iné informácie bez ohľadu na ich charakter, formu alebo povahu, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi za účelom zhotovenia Diela alebo ich pre Zhotoviteľa zabezpečí na náklady Objednávateľa.
Dielo–Dielo predstavuje súhrn stavebných prác, ktoré si Objednávateľ písomnou objednávkou objedná u Zhotoviteľa, alebo služby objednané Objednávateľom u Zhotoviteľa.
VOP – Tieto Všeobecné obchodné podmienky. VOP sú vydané ako iné obchodné podmienky podľa ustanovenia 273 odsek 1 OBZ. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy bez ohľadu na to, či sú k nej pripojené. VOP sú záväzné bez ohľadu na to, či sú podpísané Stranami.
Vyššia moc – Akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane zákonov, iných všeobecne záväzných predpisov a všeobecných nariadení, a akékoľvek iné závažné udalosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Strán. Prvotná alebo druhotná platobná neschopnosť nie je Vyššou mocou.
Zmluva – Zmluva upravujúca zmluvný vzťah medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je zhotovenie diela. Zmluva zahŕňa aj akúkoľvek osobitnú dohodu o kvalite alebo iný zmluvný dokument, ktorý upravuje podmienky kvality pri zhotovení diela, ktoré Strany medzi sebou uzavreli, alebo na ktorých sa dohodli. V prípade, ak Strany neuzavreli Zmluvu v písomnej forme alebo neuzavreli rámcovú Zmluvu, je Zmluvou konkrétna Objednávka akceptovaná v súlade s VOP spolu s Potvrdením objednávky, pričom Zmluva v tomto prípade vzniká v momente akceptácie Objednávky podľa bodu 2.2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP, ak sú písomne odsúhlasené obomi Stranami na tej istej listine obsahujúcej podpisy oprávnených zástupcov Strán.
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela – je každé jednotlivé vzostupne očíslované potvrdenie o protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela obsahujúce súpis všetkých vykonaných prác.
ZMPS – Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov platný a účinný na území Slovenskej republiky.
1.2 Pokiaľ zo Zmluvy alebo VOP nevyplýva niečo iné alebo sa Strany nedohodnú inak, (i) akýkoľvek odkaz na ustanovenie, právny predpis, VOP alebo Zmluvu znamená odkaz na ich aktuálne znenie vrátane všetkých predchádzajúcich zmien, noviel a dodatkov, (ii) akýkoľvek odkaz na právny predpis znamená odkaz na slovenský právny predpis, (iii) akýkoľvek odkaz na článok, bod alebo prílohu je odkazom na článok, bod alebo prílohu VOP.
2. Objednávanie zhotovenia diela
2.1 Ponuka.
Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi Ponuku na základe dopytu Objednávateľa. Ak nie je v Ponuke výslovne uvedené inak, Objednávateľ prijatím ponuky a vystavením objednávky akceptuje VOP platné v deň predloženia ponuky Objednávateľovi. Ponuka je považovaná za akceptovanú, keď ju Objednávateľ v plnom rozsahu potvrdí Objednávkou. Na ustanovenia Ponuky, ktoré sú v rozpore s VOP sa neprihliada. Akceptovaním Ponuky a vystavením Objednávky Objednávateľ akceptuje aj tieto VOP.
2.2 Vystavenie Objednávky.
Objednávateľ vystavuje Objednávky na formulároch Zhotoviteľa, ktoré zašle Zhotoviteľovi písomne alebo prostredníctvom elektronického systému používaného medzi Stranami. Písomné Objednávky musia byť podpísané Objednávateľom alebo príslušným zodpovedným zamestnancom Objednávateľa. Na doručenie Objednávky postačuje jej doručenie prostredníctvom faxu alebo jej zaevidovanie v elektronickom systéme používanom Stranami. Objednávka obsahuje aj predpokladanú Cenu, na ktorej sa Objednávateľ dohodol so Zhotoviteľom. V prípade, ak sa Objednávateľ so Zhotoviteľom nedohodol na cene pred odoslaním Objednávky, je cena uvedená v Objednávke návrhom ceny. Cena nezahŕňa dopravné náklady na dodanie tovaru a akékoľvek poplatky a odmeny za používanie akýchkoľvek licencií a sublicencií k právam duševného a priemyselného vlastníctva použitých na zhotovenie Diela, ak v ponuke nie je uvedené inak.
2.3 Akceptácia Objednávky.
Ak Zhotoviteľ súhlasí s Objednávkou, potvrdením prijatia Objednávky ju akceptuje. Akceptácia sa vykoná písomným potvrdením prijatia a akceptácie Objednávky Zhotoviteľom alebo príslušným zodpovedným zamestnancom, ktoré bude doručené Objednávateľovi. V prípade, ak Zhotoviteľ neakceptuje Objednávku do troch (3) dní od jej odoslania, Objednávka nenadobúda platnosť pre Zhotoviteľa a má sa za to, že Zhotoviteľ neprijal objednávku. V prípade ak Objednávka nebola akceptovaná môže Objednávateľ kedykoľvek od Objednávky odstúpiť bez udania dôvodu a bez nároku na náhradu škôd. Odstúpením v tomto prípade vzniká Zhotoviteľovi nárok na náhradu nákladov a škôd. V prípade, ak je Objednávka doručovaná prostredníctvom elektronického systému používaného medzi Stranami, je Objednávka považovaná za doručenú v momente jej zaevidovania v systéme na strane Zhotoviteľa. Objednávka doručená prostredníctvom elektronického systému používaného medzi Stranami je považovaná za akceptovanú v momente jej akceptácie v elektronickom systéme prostredníctvom príslušného prvku alebo funkcionality elektronického systému. Zhotoviteľ je oprávnený neakceptovať Objednávku aj bez uvedenia dôvodu. Neakceptovanie Objednávky má za následok nezáväznosť Objednávky.
2.4 Zmeny a doplnenia Objednávky
Objednávateľ nie je oprávnený dodatočne jednostranne meniť Objednávky vrátane objednaného množstiev rozsahu Diela, zmien konštrukcie zhotovenia Diela a pod. Zmeny a doplnenia Objednávky sa musia byť písomne odsúhlasené obidvomi Stranami a doručujú sa rovnakým spôsobom ako Objednávka a musí byť v nich uvedené, ktorej Objednávky sa týkajú. Zmeny a doplnenia Objednávky sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak s nimi vysloví súhlas. V prípade, ak sa v dôsledku zmien a doplnení Objednávky zvýši Cena, Strany takto zvýšenú Cenu bez výhrad akceptujú. V prípade, ak Objednávateľ nebude akceptovať novú Cenu, ktorá bude zohľadňovať zmeny a doplnenia Objednávky je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
2.5 Objednávateľ je oprávnený zrušiť Objednávku do jedného (1) pracovnéhodňa od jej doručenia Zhotoviteľovivýlučne v prípade, ak Zhotoviteľ túto Objednávku v tejto lehote ešte neakceptoval, v opačnom prípade vznikáZhotoviteľovi nárok na náhradu škody voči Objednávateľovi.
2.6 Objednávateľ môže zaslať Dodávateľovi výhľady alebo predpoklady vývoja Objednávok na dlhšie časové obdobia dohodnuté so Zhotoviteľom. Výhľady alebo predpoklady vývoja Objednávok slúžia Zhotoviteľovi na prispôsobenie kapacít a výroby. Výhľady alebo predpoklady vývoja Objednávok nie sú pre Strany záväzné a Objednávateľovi z ich nesplnenia nevyplývajú akékoľvek práva alebo nároky. Výhľady alebo predpoklady vývoja Objednávok je možné doručovať elektronickou poštou, faxom alebo iným spôsobom bežným medzi Stranami, najmä prostredníctvom elektronických systémov.
3. Zhotovovanie Diela a kvalitatívne požiadavky
3.1 Zhotoviteľnie je pri zhotovovaní Diela viazaný pokynmi Objednávateľa.
3.2 Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi Dielo riadne, úplne, v dohodnutom množstve, kvalite a lehotách uvedených v akceptovanej Objednávke a bez vád vrátane vád právnych. Zhotovené Dielo nesmie byť zaťažené akýmikoľvek právami tretích osôb alebo právami zriadenými v prospech tretích osôb vrátane záložných práv a iných zabezpečovacích práv.
3.4 Zhotoviteľ je povinný zhotovovať Dielo v súlade s právnymi predpismi, Zmluvou, technickými a kvalitatívnymi parametrami, a normami a pravidlami na zabezpečenie kvality. Zhotoviteľmôže umožniť Objednávateľovi kontrolu dodržiavania Technických podkladov, právnych predpisov, Zmluvy, noriem a pravidiel kvality a iných záväzkov vrátane kontroly výrobných a kontrolných zariadení, výrobných priestorov, podkladov a dokumentácie. V prípade ak ide o dodanie realizácie stavebných prác Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude dodržiavať okrem iného aj Bezpečné podmienky vykonávania činnosti Objednávateľa, ktoré však Objednávateľ musí poskytnúť Zhotoviteľovi.
4. Cena a platobné podmienky
4.1 Strany si dohodujú Cenu za zhotovenie Diela osobitne. K Cene budú účtované Dane podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, ak príslušné úrady vyzvú Zhotoviteľa na úhradu Daní, najmä dane z pridanej hodnoty, ktoré má inak odviesť Objednávateľ, vznikne Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi nárok na náhradu takto zaplatených Daní vrátane ich príslušenstva.
4.2 Zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať Cenu aj za časť zhotoveného Diela. Faktúra musí obsahovať (i) označenie, že ide o faktúru spolu s číslom faktúry, (ii) riadne označenie Zmluvných strán (Objednávateľa a Dodávateľa) v zmysle Zmluvy alebo Objednávky – názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH a pod., (iii) všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa príslušných právnych predpisov štátu Zhotoviteľa, (iv) označenie Diela s označením Stavby, na ktorú sa Dielo vzťahuje, čísla zákazky a stavebného objektu, (v) písomne uvedenie čísla Objednávky a fotokópia Objednávky, (vi) fakturovanú sumu s uvedením celkovej ceny, (vii) úplné a správne údaje o bankovom spojení vrátane obchodného mena banky, čísla účtu vrátane IBAN a SWIFT kódu banky. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade s so Zmluvou, VOP a príslušnými právnymi predpismi, Objednávateľ má právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. opravu. Vrátením faktúry neprestáva platiť pôvodná lehota splatnosti.
4.3 Cena musí byť vyfakturovaná v mene Euro. V prípade, ak je Cena dohodnutá v inej mene, na prepočet Ceny z inej meny na menu Euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň akceptovania Objednávky Zhotoviteľom.
4.4 Lehota splatnosti je dohodnutá v Zmluve. V prípade, ak nie je dohodnutá v Zmluve, je lehota splatnosti tridsať (30) kalendárnych dní od doručenia faktúry Objednávateľovi na adresu určenú na doručovanie faktúr.
4.5 Cena je splatná bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa. Cena je považovaná za zaplatenú v deň poukázania Ceny v prospech účtu Zhotoviteľa bankou Objednávateľa. Bankové poplatky spojené s prevodom hradí Objednávateľ. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na platbe v hotovosti, maximálna možná výška platby v hotovosti však nepresiahne 5.000 EUR.
4.6 Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne upraviť Ceny každý rok k 1. januáru, pričom vezme do úvahy nasledujúce faktory: (i) hodnotu ročnej inflácie za predchádzajúci kalendárny rok na území štátu Zhotoviteľa alebo Európskej únie (použije sa najvyššia hodnota inflácie), (ii) zmeny cien energií na svetových trhoch, (iii) zmeny cien vstupných materiálov na svetových trhoch, (iv) zmeny práva, ktoré vyvolajú zvýšenie nákladov a cien, napr. daňové predpisy, pracovné predpisy, predpisy upravujúce sociálne zabezpečenie a pod.
4.7 Úpravy podľa tohto bodu musia byť vykonané počas prvých šiestich (6) mesiacov príslušného roku a sú platné k 1. januáru tohto roku. Strany v súlade so zmenami vystavia a doručia príslušné dobropisy alebo ťarchopisy bez zbytočného odkladu po úprave Cien a zašlú ich druhej Strane.
4.8 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť cenu Diela mimo bodu 5.6 v prípade, ak sa zmení cena vstupných materiálov na svetových trhoch o viac ako 10%.
4.9 Objednávateľ je povinný na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť a preukázať Zhotoviteľovi kreditný limit finančného krytia dodávok vo výške, ktorá umožňuje plynulé objednávanie a dodávky pri dodržaní dohodnutej splatnosti.
4.10 Objednávateľ je povinný uhradiť na výzvu Zhotoviteľa zálohové platby alebo pro forma faktúry, pokiaľ sa obe Strany výslovne v zmluve nedohodli inak.
4.11 Objednávateľ nie je oprávnený zadržať platbu Ceny Diela.
4.12 Zhotoviteľ je oprávnený postupovať akékoľvek pohľadávky zo Zmluvy, VOP alebo právneho vzťahu založeného Zmluvou a/alebo VOP, alebo z akéhokoľvek vzťahu priamo alebo nepriamo spojeného so Zmluvou a/alebo VOP, ktoré má voči Objednávateľovi na akékoľvek tretie osoby a to aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
4.13 Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne započítavať akékoľvek pohľadávky, ktoré má voči Objednávateľovi s pohľadávkami Objednávateľa, ktoré má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi.
4.14 Objednávateľ je povinný podieľať sa na vzájomnom odsúhlasovaní pohľadávok a záväzkov medzi Stranami.
4.15 Zhotoviteľ je oprávnený zriaďovať k pohľadávkam, ktoré má voči Objednávateľovi zo Zmluvy, VOP alebo právneho vzťahu založeného Zmluvou a/alebo VOP, alebo z akéhokoľvek vzťahu priamo alebo nepriamo spojeného so Zmluvou a/alebo VOP, záložné právo alebo akékoľvek iné právo v prospech akejkoľvek tretej osoby.
4.16 Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi proti splatným aj nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa bez jeho písomného súhlasu.
5. Odstraňovanie vád Diela a záručné podmienky
5.1 Prevzatie Diela s vadami nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti odstrániť vady Diela. Objednávateľ je však povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi objavené vady Diela v lehote troch (3) dní od ich objavenia, pričom oznámenie podľa tejto vety môže byť vykonané aj elektronickou poštou alebo faxom. V prípade neoznámenia vád Diela v lehote do troch (3) dní od ich objavenia stráca Objednávateľ práva vyplývajúce z vád Diela.
5.2 Záručná lehota na Dielo je dvadsaťštyri (24) mesiacov od prevzatia Diela, pokiaľ sa Strany nedohodli na kratšej alebo dlhšej záručnej lehote.
5.3 Objednávateľovi nevzniknú nároky zo záruky, ak vady vzniknú v dôsledku používania Diela v rozpore s návodmi na obsluhu, údržbu alebo montáž, ktoré Zhotoviteľ poskytol Objednávateľovi alebo vzniknú prirodzeným opotrebovaním. Objednávateľovi nevzniknú nároky zo záruky tiež v prípade, ak vady vzniknú v dôsledku použitia nevhodných pokynov Objednávateľa, Technických podkladov alebo Nástrojov a Zhotoviteľ vopred pred začatím zhotovovania Diela alebo používania týchto pokynov, Technických podkladov alebo Nástrojov upozornil Objednávateľa na ich nevhodnosť a Objednávateľ aj napriek tomuto upozorneniu na ich použití trval.
5.4 Uplatňovanie nárokov zo záruky, odstraňovanie vád Diela a vykonávanie súvisiacich prác je vždy na náklady a riziko Objednávateľa.
5.5 Pri vadách Diela a s tým súvisiacich nárokoch Objednávateľa je zodpovednosť Zhotoviteľa obmedzená na 10 % z ceny diela určenej na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo.
6. Technické podklady a Nástroje
6.1 Technické podklady poskytnuté Objednávateľom zostávajú majetkom Objednávateľa a Zhotoviteľ je oprávnený ich používať na zhotovovanie Diela pre Objednávateľa. Zhotoviteľ tieto Technické podklady vrátane projektov, na základe ktorých realizuje stavebné/montážne práce po ukončení Zmluvy na výzvu vráti Objednávateľovi. Zhotoviteľ v prípade absencie výzvy na vrátenie Technických podkladov je oprávnený si tieto podklady ponechať.
6.2 Zhotoviteľ je povinný zhotovovať Dielo prostredníctvom Nástrojov, ak mu boli Objednávateľom poskytnuté alebo boli vyrobené na základe Technických podkladov. Zhotoviteľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať Nástroje na zhotovovanie tovaru alebo poskytovanie akýchkoľvek služieb pre akúkoľvek tretiu osobu. V prípade, ak sú Nástroje zhotovené na náklady Objednávateľa, je vlastníkom Nástrojov Objednávateľ.
7. Práva duševného a priemyselného vlastníctva
7.1 Objednávateľ poskytnutím Technických podkladov a Nástrojov Zhotoviteľovi dáva Zhotoviteľovi licenciu na využívanie práv duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré sú s týmito Technickými podkladmi a Nástrojmi spojené. Použitie tejto licencie je obmedzené výlučne na zhotovenie Diela pre Objednávateľa. Licencia trvá po dobu trvania Zmluvy a zaniká spolu so skončením Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený využívať tieto práva duševného a priemyselného vlastníctva aj na iný účel ako zhotovenie Diela pre Objednávateľa.
7.2 Zhotoviteľnezodpovedá za porušenie cudzích práv duševného a priemyselného vlastníctva tretích osôb, ktoré nastane v súvislosti so zhotovovaním Diela alebo v súvislosti so Zmluvou.
7.3 Strany sú povinné sa navzájom bezodkladne informovať o akýchkoľvek nárokoch akýchkoľvek tretích osôb týkajúcich sa práv duševného a priemyselného vlastníctva a navzájom spolupracovať na vyriešení vzniknutej situácie.
7.4Zhotoviteľ je oprávnený si zaregistrovať právo duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré nepatrí Objednávateľovi a ktoré vzniklo v súvislosti s vývojovou Objednávkou Objednávateľa alebo v rámci konzultácii s
odborníkmi, spolupracujúcimi osobami alebo zamestnancami Objednávateľa pri zhotovovaní Diela.
8. Mlčanlivosť a ochrana Dôverných informácií
8.1 Celý obsah Zmluvy je dôverný. Strany sú povinné zachovávať bezvýhradnú mlčanlivosť o Dôverných informáciách.
8.2 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa vzťahuje voči akejkoľvek tretej osobe.
9.3 Za porušenie povinnosti mlčanlivosti o Dôverných informáciách nie je považované poskytnutie Dôverných informácii orgánom verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov za predpokladu, že Dôverné informácie sú poskytnuté orgánom verejnej správy v súlade s právnymi predpismi. Strana poskytujúca Dôvernú informáciu orgánu verejnej správy je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú Stranu a úzko s ňou spolupracovať pri zabezpečovaní ďalšej ochrany dôvernosti takýchto Dôverných informácií. V prípade, ak Strany uzatvoria osobitnú dohodu, ktorej predmetom je ochrana Dôverných informácií, má takáto dohoda prednosť pred ustanoveniami tohto článku VOP, ak táto dohoda poskytuje Dôverným informáciám širšiu ochranu.
9. Zodpovednosť
9.1 Objednávateľ je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu vrátane skutočnej škody, ušlého zisku a iných priamo alebo nepriamo súvisiacich škôd, ktorá vznikne v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, VOP, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú medzi Stranami záväzné.
9.2 Strany nezodpovedajú za škodu jedine v prípade, ak škoda vznikla v dôsledku (i)Vyššej moci a prvá Strana o predpokladanom zásahu Vyššej moci písomne oboznámila poškodenú Stranu v dostatočnom predstihu vopred pred zásahom Vyššej moci alebo bezodkladne po jej zásahu, ak nebolo z dôvodov, ktoré nie sú na strane prvej Strany, možné o zásahu Vyššej moci oboznámiť poškodenú Stranu vopred, alebo ak (ii) škoda vznikla v dôsledku porušenia záväzkov poškodenej Strany zo Zmluvy, VOP, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú medzi Stranami záväzné, poškodenou Stranou a to v rozsahu v akom sa toto porušenie spôsobené poškodenou Stranou pričinilo o vznik tejto škody.
9.3 V prípade, ak tretia osoba vznesie voči Zhotoviteľovi nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku priameho alebo nepriameho porušenia akýchkoľvek Objednávateľových záväzkov zo Zmluvy, VOP, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú medzi Stranami záväzné, Objednávateľ nahradí Zhotoviteľovitakúto škodu. Strany sa navzájom zaväzujú spolupracovať pri riešení takejto situácie. Ustanovenia o Vyššej moci sa v tomto prípade použijú len vtedy, ak sa Zhotoviteľ úspešne dovolá zásahu Vyššej moci voči danej tretej osobe.
10. Sankcie
10.1 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s riadnym a úplným uhradením Ceny diela je povinný uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z nezaplatenej Ceny a to za každý deň omeškania. Touto sankciou nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na náhradu škody. Ak Zhotoviteľovi vznikne povinnosť uhradiť Dane, Zhotoviteľovi zároveň vznikne voči Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo sumy zodpovedajúcej Daniam vrátane ich príslušenstva za každý deň od momentu zaplatenia Daní Zhotoviteľom príslušnému orgánu do momentu zaplatenia náhrady za Dane Objednávateľom Zhotoviteľovi. Týmto nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na náhradu škody.
10.2 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za každý začatý deň omeškania.
10.3 V prípade, ak Objednávateľ poruší zákaz zriaďovať záložné právo alebo iné práva v prospech tretích osôb k jeho pohľadávkam voči Zhotoviteľovi podľa bodu 5.15 týchto VOP, uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% z hodnoty každej pohľadávky založenej v rozpore s bodom 5.15 VOP.
11. Doručovanie
11.1 Písomnosti doručované poštou bude Zhotoviteľ zasielať na adresu sídla, miesta podnikania a/alebo bydliska Objednávateľa uvedenú v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo na inú adresu na doručovanie písomne oznámenú ObjednávateľomZhotoviteľovi; za deň doručenia takejto písomnosti sa považuje aj deň odoslania zásielky Zhotoviteľom (fikcia doručenia), v prípade ak Objednávateľ odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v prípade ak si Objednávateľ nevyzdvihne zásielku doručovanú poštou na pošte v odbernej lehote alebo v prípade vrátenia zásielky doručovanej poštou, na ktorej je preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
12. Rozhodné právo a právomoc súdov
12.1 VOP, Zmluva a akékoľvek právne vzťahy, ktoré s nimi súvisia, sa v plnom rozsahu spravujú slovenským právom. Zmluva je uzatvorená podľa OBZ a v plnom rozsahu sa spravuje jeho ustanoveniami.
12.2 Podľa ustanovenia § 37e ZMPS a článku 23, odseku 1 písmena b) CRJ právomoc na riešenie sporov z VOP, Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu.
12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky. V prípade ak to Zmluvným stranám dovoľujú právne predpisy, alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná sa Zmluvné strany dohodli, že príslušným súdom bude Okresný súd Bratislava I.
13. Zmena VOP, zmena Zmluvy a ukončenie Zmluvy o dielo
13.1 Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne meniť VOP. Zhotoviteľ o zmenách VOP a dátume ich účinnosti vhodným spôsobom informuje Objednávateľa prostredníctvom svojej internetovej stránky a v odkazoch na Faktúrach. Aktuálne znenie VOP je k dispozícii na nahliadnutie v sídle Zhotoviteľa a na internetovej stránke Zhotoviteľa.
13.2 Zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej písomnej dohody podpísanej Zhotoviteľom aj Objednávateľom. Toto ustanovenie sa netýka zmien VOP podľa ustanovenia 14.1 VOP.
13.3 Zmluvu je možné ukončiť len (i) na základe vzájomnej písomnej dohody oboch Strán podpísanej štatutárnymi zástupcami Strán, alebo (ii) odstúpením v súlade s VOP, alebo (iii) výpoveďou v súlade s VOP, alebo (iv) iným spôsobom, na ktorom sa Strany písomne dohodnú v Zmluve.
13.4 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy alebo Objednávky (i) z dôvodov podľa OBZ a iných právnych predpisov, alebo (ii) ak Zhotoviteľ riadne a včas nedodá Objednávateľovi Dielo, alebo (iii) ak Zhotoviteľ poruší iné svoje povinnosti a záväzky zo Zmluvy, VOP a/alebo právnych predpisov, alebo (iv)z iných dôvodov uvedených v Zmluve alebo VOP.
13.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak (i) Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi dohodnutú Cenu, alebo ak (ii) Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť, alebo (iii) z iných dôvodov uvedených v Zmluve alebo VOP.
13.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy – (i) ak sa Objednávateľ dostane do úpadku, predlženia alebo insolvencie, alebo (ii) ak je proti Objednávateľovi podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, povolenie vyrovnania alebo reštrukturalizácie alebo návrh na začatie akéhokoľvek insolvenčného konania podľa práva štátu Objednávateľa, alebo (iii) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia alebo začaté akékoľvek insolvenčné konanie podľa práva štátu Objednávateľa, (iv) ak návrh na vyhlásenie konkurzu, povolenie vyrovnania alebo reštrukturalizácie, alebo návrh na začatie akéhokoľvek insolvenčného konania podľa práva štátu Objednávateľa bol zamietnutý pre nedostatok majetku Objednávateľa, alebo ak (v) Objednávateľ zastavil svoje obchodné aktivity alebo nevykonáva podnikateľskú činnosť
13.7 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy (i) ak bola druhá Strana zrušená a vstúpila do likvidácie, alebo (ii) ak druhej Strane zaniklo oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, alebo (iii) ak bola druhá strana zbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej táto spôsobilosť bola obmedzená,
13.8 Zhotoviteľ je oprávnený vypovedať Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je šesť (6) mesiacov a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je výpoveď doručená Objednávateľovi.
13.9 Odstúpenie od Zmluvy a výpoveď zo Zmluvy musia byť písomné, podpísané štatutárnymi zástupcami Strán a doručené druhej Strane osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou. Zmluva sa končí doručením odstúpenia druhej Strane alebo uplynutím výpovednej lehoty. Ukončenie Zmluvy sa netýka ustanovení o voľbe práva, právomoci súdov, zodpovednosti za škodu a sankciách.
13.10 Zhotoviteľ je oprávnený ku dňu odstúpenia od Zmluvy alebo uplynutia výpovednej lehoty okamžite ukončiť zhotovovanie Diela a objednávanie akýchkoľvek vstupných materiálov a iných vstupov. Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za akékoľvek skladové zásoby vstupných materiálov alebo iných vstupov alebo tovaru rozpracovaného ku dňu odstúpenia od Zmluvy alebo uplynutia výpovednej lehoty, a tieto skladové zásoby vstupných materiálov, iných vstupov a rozpracovaného tovaru idú na náklady Objednávateľa, pokiaľ sa Strany písomne nedohodnú inak.
14. Záverečné ustanovenia
14.1 Akýkoľvek odkaz na iné obchodné, nákupné, dodacie alebo akékoľvek iné podmienky na dokumentoch Objednávateľa vrátane Faktúr a Objednávkach je neúčinný a nezaväzuje Zhotoviteľa bez ohľadu na to, či je tento dokument podpísaný Zhotoviteľom.
14.2 Objednávateľ sa zaväzuje nedávať na svoje dokumenty týkajúce sa Zmluvy a zmluvného vzťahu soZhotoviteľom vrátane Faktúr a Objednávok odkazy na iné obchodné, nákupné, dodacie alebo akékoľvek iné podmienky než tieto VOP.
14.3 Objednávateľ súhlasí s tým, že údaje ním poskytnuté a všetky ďalšie údaje boli/budú spracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
14.4 V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie VOP stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotkne platnosti a účinnosti ostatných ustanovení.
14.5 V prípade, ak sú tieto VOP preložené do iných jazykov, rozhodujúcou jazykovou verziou je slovenská verzia, ktorá je pôvodná.
14.6 VOP sú platné od 1.1.2022.